Az alperesek által létrehozott konzorcium a Szegedi 2-es villamospálya és felsővezeték, valamint a kapcsolódó építmények építési munkáinak generálkivitelezését vállalta. A módosított befejezési határidő 2010. szeptember 18-a volt, ehhez képest az alperesek késedelembe estek, mert a teljesítés csak 2011. október 28-án történt. A 2010. szeptember 18-tól 2011. október 28-ig tartó objektív késedelem alól az alperesek csak részben tudták magukat kimenteni. A ki nem mentett 50 napra eső kötbér összege meghaladja a maximális - a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő - kötbér mértékét, ezért a maximális kötbér megfizetése iránti kereset alapos volt - mondta ki ítéletében a Szegedi Törvényszék, és kötelezte a 3 alperest (OHL ZS, a. s . Cseh Köztársaság, Középszolg Kft. és Kelet-Út Kft.) 415 millió 465 ezer forint és kamatai megfizetésére késedelmi kötbér címén.

 

Az ítélettel szemben mindhárom alperes fellebbezett. Arra hivatkoztak, hogy már korábban befejezték a munkát, az átadás-átvétel hamarabb is megkezdhető lett volna, de ettől a felperes elzárkózott. Az alperesek - álláspontjuk szerint - teljes egészében kimentették a késedelmüket, ezért a kötbérigény alaptalan. 

Az alperesek fellebbezését a Szegedi Ítélőtábla elutasította, így született meg a jogerős ítélet.

 

2013. október 11.

A Szegedi Ítélőtábla Sajtóosztálya